皮皮学，免费搜题
登录
搜题
【单选题】
根据《出境入境管理法》规定,外国人()准许入境。
A.
持有效出境入境证件的
B.
入境后从事与签证种类不相符的活动的
C.
具有《出境入境管理法》规定的不予签发签证情形的
D.
逃避接受边防检查的
拍照语音搜题，微信中搜索"皮皮学"使用
参考答案：
参考解析：
知识点：
.
..
皮皮学刷刷变学霸
举一反三
【单选题】在我国一般政务会议座次安排若人数为单时应按照以 为贵。
A.
左
B.
右
C.
中
D.
和
查看完整题目与答案
【多选题】经营决策包括( )项目。
A.
投资决策
B.
定价决策
C.
产品组合决策
D.
生产组织决策
E.
产品品种决策
查看完整题目与答案
【简答题】学校决定向学业成绩优异者授予奖学金。(award)
查看完整题目与答案
【多选题】创建Altium Designer10的PCB工程步骤，在菜单中点击“文件→新建→ [填空(1)] → [填空(2)] ”创建PCB工程。
A.
工程
B.
PCB工程
查看完整题目与答案
【多选题】依照《中华人民共和国担保法》和最高人民法院《关于适用若干问题的解释》的相关规定,连带责任保证的法定保证期间属何种期间:
A.
诉讼时效期间
B.
除斥期间
C.
可变期间
D.
不可变期间
E.
BD
F.
2002年5月8日,王某骑车回家经过一工地时,掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中,造成骨折。王某于同年6月10日找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿,两单位相互推诿。同年6月13日,王某前往法院起诉,突遭台风袭击,中途返回。下列说法哪些是正确的:
G.
本案诉讼时效期间于2003年6月10日届满
H.
王某6月13日的行为引起诉讼时效中断
I.
发包人应承担民事责任
J.
承包人应承担民事责任
查看完整题目与答案
【简答题】我国按FIDIC土木工程施工合同条件实施的某工程，招标文件参考资料提供的采砂地点距工地4千米，开工后，经工程师检查，该砂不符合要求，承包人只得从距工地20千米的另一采砂点采砂；而在一个关键工作面上发生了几种原因造成暂时停工：4月22日至26日承包人设备故障，工程师应于4月24日交给承包人的后续图纸到5月10日才交给承包人，5月7日至12日工地小了该季节罕见的特大暴雨，造成5月11日至14日该地区的...
查看完整题目与答案
【单选题】招标投标活动的公正原则与公平原则的共同之处在于创造了一个公平合理、( )的招投标机会。
A.
自由竞争
B.
平等竞争
C.
表现企业实力
D.
展示企业业绩
查看完整题目与答案
【判断题】Altium Designer 10设计时生成的文件可以放在“项目文件”中,也可以移除放入“自由文件”中
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【判断题】Altium Designer 10在文件存盘时,文件将以单个文件的形式存入,而不是以项目文件的形式整体存盘,被称为存盘文件
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【判断题】Altium Designer 10在文件存盘时,文件将以单个文件的形式存入,而不是以项目文件的形式整体存盘,被称为存盘文件
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
相关题目：
【单选题】在我国一般政务会议座次安排若人数为单时应按照以 为贵。
A.
左
B.
右
C.
中
D.
和
查看完整题目与答案
【多选题】经营决策包括( )项目。
A.
投资决策
B.
定价决策
C.
产品组合决策
D.
生产组织决策
E.
产品品种决策
查看完整题目与答案
【简答题】学校决定向学业成绩优异者授予奖学金。(award)
查看完整题目与答案
【多选题】创建Altium Designer10的PCB工程步骤，在菜单中点击“文件→新建→ [填空(1)] → [填空(2)] ”创建PCB工程。
A.
工程
B.
PCB工程
查看完整题目与答案
【多选题】依照《中华人民共和国担保法》和最高人民法院《关于适用若干问题的解释》的相关规定,连带责任保证的法定保证期间属何种期间:
A.
诉讼时效期间
B.
除斥期间
C.
可变期间
D.
不可变期间
E.
BD
F.
2002年5月8日,王某骑车回家经过一工地时,掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中,造成骨折。王某于同年6月10日找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿,两单位相互推诿。同年6月13日,王某前往法院起诉,突遭台风袭击,中途返回。下列说法哪些是正确的:
G.
本案诉讼时效期间于2003年6月10日届满
H.
王某6月13日的行为引起诉讼时效中断
I.
发包人应承担民事责任
J.
承包人应承担民事责任
查看完整题目与答案
【简答题】我国按FIDIC土木工程施工合同条件实施的某工程，招标文件参考资料提供的采砂地点距工地4千米，开工后，经工程师检查，该砂不符合要求，承包人只得从距工地20千米的另一采砂点采砂；而在一个关键工作面上发生了几种原因造成暂时停工：4月22日至26日承包人设备故障，工程师应于4月24日交给承包人的后续图纸到5月10日才交给承包人，5月7日至12日工地小了该季节罕见的特大暴雨，造成5月11日至14日该地区的...
查看完整题目与答案
【单选题】招标投标活动的公正原则与公平原则的共同之处在于创造了一个公平合理、( )的招投标机会。
A.
自由竞争
B.
平等竞争
C.
表现企业实力
D.
展示企业业绩
查看完整题目与答案
【判断题】Altium Designer 10设计时生成的文件可以放在“项目文件”中,也可以移除放入“自由文件”中
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【判断题】Altium Designer 10在文件存盘时,文件将以单个文件的形式存入,而不是以项目文件的形式整体存盘,被称为存盘文件
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【判断题】Altium Designer 10在文件存盘时,文件将以单个文件的形式存入,而不是以项目文件的形式整体存盘,被称为存盘文件
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案