皮皮学,免费搜题
登录
搜题
【简答题】
某建筑公司与某单位于2012年7月8日签订了教学楼承建合同,合同约定由于甲方责任造成总工期延误1天,甲方应向乙方补偿1。若乙方延误总工期1天,应扣除乙方工程款1;施工中实际工程量超过计划工程量10%以上时,超过部分按原单价的90%计算。双方对施工进度网络计划达成一致(如图19—1)。 在施工过程中发生了下列事件: 事件1:A工程(基础土方)土方量为400m3,因设计变更实际土方量为450m3(原定单价为80元/m3)。 事件2:B工程施工中乙方为保证施工质量,将施工范围边缘扩大,土方量由300m3增加到350m3。 事件3:C工程施工结束后,监理工程师认为基柱内管线放线位置与设计图纸不符,经剥露检查确实有误,延误工期2天,发生费用2。 事件4:I工程施工中发现甲方提供的设计图纸有严重错误,修改图纸致使乙方施工拖延3天,发生费用3。 事件5:G工程施工中乙方租赁的设备未按时到达现场,影响乙方施工拖延2天,发生费用1。 【问题】 1.上述事件中哪些应进行工期补偿,哪些应进行费用补偿? 2.该工程的计划工期为多少天?关键线路包括哪些单项工程? 3.该工程实际工期为多少天?应扣除或补偿乙方工程款多少? 4.如果C、I工程共用1台起重机,网络图中表示?起重机正常在场时间为多少天?由于甲方责任在场时间增加多少天?如何处理?如补偿费用,是否补偿机上工作人员费用?
拍照语音搜题,微信中搜索"皮皮学"使用
参考答案:
参考解析:
知识点:
.
..
皮皮学刷刷变学霸
举一反三
【简答题】气滞所致胀痛有哪些特点?
【多选题】关于信息素养,下列说法正确的是
A.
信息素养是一种基于信息解决问题的综合能力和基本素质。
B.
信息素养属于信息检索的重要能力之一
C.
在信息素养的定义中,体现了终身学习的理念
D.
信息知识、信息伦理、信息意识是信息素养的重要基础。
【单选题】民事诉讼中的举证期限是如何确定的?
A.
由人民法院指定
B.
可以由原告指定
C.
可以由被告指定
D.
如果当事人协商一致,不必经人民法院认可
【单选题】民事诉讼中的举证期限是如何确定的?
A.
可以由当事人协商一致,并经人民法院认可
B.
可以由原告指定
C.
可以由被告指定
D.
如果当事人协商一致,不必经人民法院认可
【多选题】气滞所致的疼痛有以下哪些特点
A.
灼痛
B.
胀痛
C.
走窜痛
D.
重痛
【判断题】病毒的本质是一种含有核酸(DNA或RNA)、可利用宿主代谢系统实现自身复制的遗传因子。(    )
A.
正确
B.
错误
【单选题】如下哪一组条件最有利于吸收()
A.
高温、高压
B.
高温、低压
C.
低温、低压
D.
低温、高压
【判断题】病毒的本质是一种含有核酸(DNA或RNA)、可利用宿主代谢系统实现自身复制的遗传因子。( )
A.
正确
B.
错误
【单选题】有梁条形基础施工中在基坑验槽后应立即( ),方可支模、铺设钢筋网片。
A.
铺干水泥
B.
浇筑垫层混凝土
C.
浇水
D.
铺水泥砂浆
【单选题】民事诉讼中的举证期限是如何确定的?
A.
可以由当事人协商一致,并经人民法院认可
B.
可以由原告制定
C.
可以由被告指定
D.
如果当事人协商一致,不必经人民法院认可
相关题目: