皮皮学,免费搜题
登录
搜题
【简答题】
[背景] 某水库大坝建设工程项目,施工招标文件中规定该工程采用综合单价计价方式,工期为15个月。施工单位投标所报工期为13个月,合同总价确定为 8000万元。合同约定:实际完成工程量超过估计工程量15%以上时允许调整单价;拖延工期每天赔偿金为合同总价的1‰,最高拖延工期赔偿限额为合同总价的10%;若能提前竣工,每提前1天的资金按合同的1‰计算。 施工单位开工前编制并经总监理工程师认可的施工进度计划如图2-2所示。 施工过程中发生以下4个事件,导致施工单位完成该项目的实际施工工期为15个月。 事件(1)A、C两项工作为土方工程,工程量均为16万m3,土方工程的合同单价为16元/m3。实际完成工程量与估计工程量相等。施工按计划进行4个月后,总监理工程师以设计变更通知发出新增土方工程N的指示。该工作的性质和施工难度与A、C工作相同,工程量为32万m3。N工作在B和C工作完成后开始施工,且为H、G的紧前工作。总监理工程师与施工单位依据合同约定协商后,确定土方变更单价为14元/m3。施工单位按计划用工4个月完成施工任务。三项土方工程均租用1台机械开挖,机械租赁费为1万元/ (月.台)。 事件(2)F工作,因设计变更等待新施工图纸延误1个月。 事件(3)G工作由于连续降雨累计1个月,导致实际施工3个月完成,其中0.5个月的日降雨量超过当地30年气象资料记载的最大暴雨强度。 事件(4)H工作由于分包单位施工的工程质量不合格造成返工,实际5.5个月完成。 由于以上事件,施工单位提出以下索赔要求: (1)顺延工期6.5个月。理由是:完成N工作4个月;变更设计图纸延误1个月;连续降雨属于不利的条件和障碍影响1个月;监理工程师未能很好控制分包单位的施工质量应补偿工期0.5个月。 (2)N工作的费用补偿=16元/m3×32万m3=512万元。 (3)由于第5个月后开始N工作的施工,要求补偿5个月的机械闲置费5×1万元/(月.台)×1台=5万元。 [问题] 1.请对以上施工过程中发生的4个事件进行合同责任分析。 2.根据施工单位开工前编制并经总监理工程师认可的施工进度计划网络图,计算关键线路和总工期。 3.根据总监理工程师认可的施工进度计划,施工单位要求顺延工期6.5个月是否合理?说明理由。 4.施工单位应得到补偿的费用是多少?说明理由。 5.分析施工单位应获得工期提前奖还是承担拖延工期违约赔偿责任,并计算其金额。
拍照语音搜题,微信中搜索"皮皮学"使用
参考答案:
参考解析:
知识点:
.
..
皮皮学刷刷变学霸
举一反三
【单选题】党组织在纪律审查中发现党员有____,虽不涉及犯罪但须追究党纪责任的,应当视具体情节给予警告直至开除党籍处分。(单选题)
A.
刑法规定的行为
B.
宪法规定的行为
C.
民法规定的行为
D.
党纪规定的行为
【判断题】站点促销中,免费意味着提供免费的产品、服务和应用的工具软件
A.
正确
B.
错误
【简答题】电阻0805-334的阻值是 K ,误差是 。
【简答题】334电阻阻值是( )。
【简答题】党组织在纪律审查中发现党员有刑法规定的行为,虽不涉及犯罪但须追究党纪责任的,应当视具体情节给予()直至()处分。
【简答题】碳酸氢钠长期大量服用可致代谢性( ),并且因钠负荷过高引起( )。
【多选题】对违法犯罪党员纪律处分,下列表述正确的是()
A.
党组织在纪律审查中发现党员有贪污贿赂、失职渎职等刑法规定的行为涉嫌犯罪的,应当给予撤销党内职务、留党察看或者开除党籍处分。
B.
党组织在纪律审查中发现党员有刑法规定的行为,虽不涉及犯罪但须追究党纪责任的,应当视具体情节给予警告直至开除党籍处分。
C.
党员受到党纪追究,涉嫌违法犯罪的,应当及时移送有关国家机关依法处理。需要给予行政处分或者其他纪律处分的,应当向有关机关或者组织提出建议。
D.
党员犯罪情节轻微,人民检察院依法作出不起诉决定的,或者人民法院依法作出有罪判决并免予刑事处罚的,应当给予撤销党内职务、留党察看或者开除党籍处分。
【单选题】 党组织在纪律审查中发现党员有刑法规定的行为,虽不涉及犯罪但须追究党纪责任的,应当视具体情节给予警告直至(    )处分。
A.
严重警告
B.
撤销党内职务
C.
留党察看
D.
开除党籍
【多选题】(3分)对图示的悬臂梁测力系统,想采用半桥测量电路,请问Rx和Ry应该如何选取 :
A.
Rx=R4  Ry=R3
B.
Rx=R1  Ry=R3
C.
Rx=R1  Ry=R2
D.
Rx=R4  Ry=R2
【判断题】( )4. 站点促销中,免费意味着提供免费的产品、服务和应用的工具软件。A. √ B. ×
A.
正确
B.
错误
相关题目: